Jogi információk
Általános Szerződési Feltételek
Hatályos: 2026. január 1. · Utolsó módosítás: 2026. január 1.
1. Általános rendelkezések
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Prémium Fenster System Kft. (székhely: 8100 Várpalota, Péti út 75., cégjegyzékszám: 19 09 519785, adószám: 22913900-2-19; a továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által nyújtott termékeket és szolgáltatásokat igénybe vevő természetes vagy jogi személyek (a továbbiakban: Megrendelő) közötti jogviszony általános feltételeit tartalmazza.
Az ÁSZF hatálya kiterjed minden, a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejövő AluConnect nyílászáró termék értékesítésére és beépítésére vonatkozó szerződésre.
2. Árajánlat és megrendelés
A weboldalon feltüntetett műszaki adatok, képek és leírások tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényű ajánlatnak. Az érvényes árajánlatot a Szolgáltató minden esetben egyedileg, írásos formában adja meg, a Megrendelő által közölt méretek, konfigurációk és beépítési körülmények alapján.
A szerződés az írásos megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. A visszaigazolás e-mailben vagy aláírt szerződés formájában történik.
3. Árak és fizetési feltételek
Az árak magyar forintban (HUF) értendők, az általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazzák, kivéve, ha az ajánlatban külön feltüntetésre kerül.
Fizetési ütemezés
- Előleg: a megrendelés visszaigazolásakor, a vételár 40%-a
- Szállítás előtti fizetés: a fennmaradó 60%, a termék leszállítása előtt
A Szolgáltató fenntartja a jogot az árak módosítására. A visszaigazolt megrendelés ára rögzített, az nem változtatható meg egyoldalúan.
4. Szállítás és átadás-átvétel
A szállítási határidő az írásos visszaigazolásban kerül meghatározásra. A határidő tájékoztató jellegű, és a Megrendelő által megadott adatok teljességétől, valamint a gyártás körülményeitől függ.
A termékek átvételekor a Megrendelő köteles az állapotot ellenőrizni és a látható hibákat az átvételi dokumentumon rögzíteni. Látható hibák késedelmes bejelentésére vonatkozó igény nem érvényesíthető.
5. Beépítés
A Szolgáltató saját kivitelezői kapacitásán belül vállalja a beépítést. A beépítési feltételek (nyílásméret, falszerkezet, megközelíthetőség) biztosítása a Megrendelő feladata. A beépítési munkák megkezdésekor a helyszínnek száraz, hőmérséklettől védett és hozzáférhető állapotban kell lennie.
Az RC2 betörésállósági minősítés elérése a megfelelő vasalat, üveg és beépítési technológia együttes alkalmazásától függ. Kizárólag a profil önmagában nem garantálja az RC2 osztályú minősítést. A konkrét teljesítményszinthez szükséges rendszerkonfigurációról a Szolgáltató műszaki tanácsadói adnak tájékoztatást.
6. Jótállás és szavatosság
Jótállási időszak
- Profilszerkezet és felszínkezelés: 10 év
- Üvegezés (háromrétegű üveg): 5 év (párásodás-mentesség)
- Vasalatok és tömítések: 3 év
- Beépítési munkák: 2 év
A jótállás nem terjed ki a természetes elhasználódásra, helytelen használatból, nem rendeltetésszerű igénybevételből, mechanikai sérülésből, vagy Megrendelő által végzett beavatkozásból eredő hibákra.
Hőtechnikai és teljesítményértékek
A termékleírásokban és műszaki adatlapokban szereplő hőtechnikai értékek (Uf, Uw, Ud) laboratóriumi körülmények között, az EN ISO 10077-2 szabvány szerint elvégzett méréseken alapulnak. A tényleges hőtechnikai teljesítmény az alkalmazott üvegezéstől, az ablak méretétől, a beépítési körülményektől, a tájolástól és az árnyékolástól függően eltérhet. A megadott szélterhelési, csapóeső-tömörségi és légáteresztési osztályok szintén vizsgálati körülmények között mért eredmények; a helyszíni teljesítmény a beépítési módtól függhet.
7. Felelősségkorlátozás
A Szolgáltató felelőssége – a szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetét kivéve – a megrendelés értékére korlátozódik. A Szolgáltató nem felelős olyan közvetett károkért, elmaradt haszonért vagy következményi károkért, amelyek a termék meghibásodásával összefüggésben keletkeztek.
8. Elállási jog
Mivel az AluConnect termékek a Megrendelő egyedi igényei szerint, méretre gyártott termékek, a fogyasztóvédelemről szóló jogszabályok alapján az egyedileg gyártott termékekre vonatkozó elállási jog nem alkalmazható, kivéve, ha a visszaigazolásban ettől eltérő rendelkezés szerepel.
9. Irányadó jog és jogvita
Jelen ÁSZF-re és az annak alapján létrejövő szerződésekre a magyar jog az irányadó. A felek a vitás ügyeket elsősorban tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el.
10. Egyéb rendelkezések
Ha jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. A felek az érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel pótolják, amely a legjobban megfelel az eredeti célnak.
A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosítás a weboldalon való közzétételkor lép hatályba. Visszaigazolt megrendelésekre a megrendeléskor hatályos ÁSZF az irányadó.